ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА на оказание услуг контрактного производства

Публичная оферта на оказание услуг контрактного производства

1. Общие положения
1.1. Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Продакшн» (далее — «Исполнитель») заключить с любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее — «Заказчик») договор на оказание услуг контрактного производства косметической продукции на условиях, изложенных в настоящей Оферте.  
1.2. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс РФ и применимые технические регламенты и стандарты косметической продукции.  
1.3. Размещение Исполнителем на Сайте https://contract-cosmetica.ru (далее — «Сайт») информации об Услугах, технологических возможностях, условиях сотрудничества и иной соответствующей информации является публичной офертой, адресованной неограниченному кругу лиц, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.  
1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты считается:  
  a) направление Заказчиком официальной заявки через форму обратной связи на Сайте, по электронной почте или иным согласованным способом; и  
  b) подписание обеими Сторонами Спецификации / Технического задания (ТЗ), в которых указаны все существенные условия (рецептура, объёмы, упаковка, сроки и т.д.).  
1.5. Договор на оказание услуг считается заключённым с момента акцепта, то есть с момента, когда Заказчик направил заявку и согласована спецификация (ТЗ) обеими Сторонами, если иное не согласовано дополнительно.  
1.6. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика (его представителей) в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности, размещённой на Сайте. Персональные данные не передаются за пределы Российской Федерации без письменного согласия Заказчика.

Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Бьюти Продакшн»  
ИНН 7743346121, КПП 774301001, ОГРН 1217700000000  
Юридический адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, к. 3  
E-mail: production@contract-cosmetica.ru  
Телефон: +7 (977) 662-70-07  

2. Термины и определения  
2.1. Стороны — Исполнитель и Заказчик.  
2.2. Услуги — комплекс работ по контрактному производству косметической продукции: разработка рецептур, производство, фасовка, упаковка, маркировка и т.п., согласно согласованному ТЗ/Спецификации.  
2.3. Техническое задание (ТЗ) / Спецификация — документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, в котором описаны требования к продукции: состав, объёмы, упаковка, сроки, качество, стоимость и др.  
2.4. Сайт — официальный интернет-ресурс Исполнителя: https://contract-cosmetica.ru.

3. Предмет договора и порядок взаимодействия 
3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги в соответствии с ТЗ / Спецификацией, согласованной обеими Сторонами. Заказчик обязуется предоставить точную и полную информацию, необходимую для разработки и производства продукции.  
3.2. Существенные условия (рецептура, количества, стоимость, сроки и другие) фиксируются в ТЗ / Спецификации, которые подписываются обеими Сторонами. Эти документы являются неотъемлемыми частями заключённого Договора.  
3.3. При необходимости Исполнитель вправе запросить уточняющую информацию или дополнительные данные от Заказчика.  
3.4. Исполнитель несёт ответственность за технологические процессы и качество продукции, а Заказчик — за корректность предоставленного ТЗ (рецептур, требований) и соблюдение законодательных норм, в том числе регистрацию продукции, если это требуется.

4. Сроки исполнения и приёмка  
4.1. Сроки выполнения Услуг (разработка, производство и др.) устанавливаются в ТЗ / Спецификации и, как правило, начинаются с момента поступления оплаты (или аванса), если иное не согласовано.  
4.2. По завершении производства партии Исполнитель уведомляет Заказчика и передаёт отчётную документацию (например, протоколы испытаний, отчёты о контроле качества).  
4.3. Заказчик обязан в течение 3 дней рабочих, с момента получения уведомления произвести проверку и направить акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ.  
4.4. Если Заказчик не направил мотивированный отказ в указанный срок, партия считается принятой, а акт сдачи-приёмки — подписанным в одностороннем порядке.

5. Стоимость и расчёты 
5.1. Стоимость Услуг определяется в ТЗ / Спецификации и выражается в российских рублях. Применение НДС зависит от налогового статуса Заказчика.  
5.2. Оплата осуществляется следующим образом:  
  a) авансовый платёж — [процент, 50%] стоимости после согласования ТЗ / подписания Спецификации;  
  b) окончательный расчёт — оставшаяся часть после приёмки продукции, в соответствии с актом сдачи-приёмки.  
5.3. Платежи перечисляются безналичным переводом на расчётный счёт Исполнителя.  
5.4. Исполнитель имеет право приостановить работы (или отгрузку) до момента поступления соответствующих средств, уведомив об этом Заказчика и согласовав дальнейшие шаги.

**6. Конфиденциальность и интеллектуальная собственность  
6.1. Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам без письменного согласия коммерческую и техническую информацию, полученную в рамках сотрудничества, в течение 5 лет после завершения работ.  
6.2. Заказчик гарантирует, что предоставленные рецептуры, бренды, технологии и материалы не нарушают права третьих лиц (патенты, товарные знаки и др.).  
6.3. Права на интеллектуальную собственность, предоставленные Заказчиком (рецептуры, разработки и пр.), остаются за Заказчиком. Если Исполнитель вносит доработки, стороны могут дополнительно согласовать права на результаты таких доработок.

7. Обработка персональных данных 
7.1. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика и его представителей в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ и своей Политикой конфиденциальности.  
7.2. Данные используются исключительно для целей исполнения Договора и хранения в течение срока, необходимого для выполнения обязательств или до истечения установленного законами срока хранения.  
7.3. Персональные данные не передаются третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законом (например, государственные органы).

8. Ответственность сторон и форс-мажор  
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.  
8.2. Исполнитель не несёт ответственности за задержки, вызванные действиями Заказчика (например, несвоевременная передача данных, документов или сырья), если это прямо препятствует исполнению.  
8.3. Стороны освобождаются от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, действия властей и пр.), при условии своевременного уведомления другой стороны (в письменной форме) и предоставления подтверждающих документов.

9. Заключительные положения  
9.1. Оферта действует до её отзыва или замены новой редакцией, которая будет опубликована на сайте.  
9.2. Исполнитель вправе изменять условия Оферты в одностороннем порядке; новая редакция вступает в силу [1 января 2025 года.  
9.3. Для разрешения споров Заказчик обязан направить письменную претензию Исполнителю; на ответ даётся [10 дней календарных], после чего споры могут быть переданы в судебный или арбитражный порядок согласно законодательству РФ.  
9.4. Местом заключения договора считается город Москва (юридический адрес Исполнителя).

Дата вступления в силу: 1 января 2025 г.
📅 Дата последнего обновления: 21 сентября 2024 г.
ООО «Бьюти Продакшн»
© Contract-Cosmetica.ru